您的位置：首页 > 承诺书承诺书
瓦工承诺书2022
2025-09-05人已围观
瓦工承诺书2022
最新整理瓦工安全承诺书
（瓦工：在现场从事砌筑、抹灰工作的作业人员）
作为一名瓦工，参与广西防城港核电厂施工道路二期工程建设，我确认自己的身体条件满足工作要求，我将自觉遵守安全施工的管理规定，提高自身的安全意识和自我保护能力，做到不伤害自己、不伤害他人和不被他人伤害，我承诺做到以下各项事宜：
1、进入施工现场后穿戴好安全防护用品。 2、不打赤脚和不穿拖鞋进入施工现场。
3、不在施工现场流动吸烟，不酒后进行作业。
4、上班时保持良好的精神状态，上下班途中遵守交通法规，注意避让过往车辆。
5、不使用作业范围外的设备工具，不使用未授权操作的设备工具。 6、不擅入现场划好的危险、安全警戒区域。
7、不破坏现场的安全防护设施。
8、高处作业时挂好安全带；
不从高处往下抛掷物件。
9、注意马凳或脚手架的稳定性，不满足安全作业条件及时向班长汇报，要求完善后再进行作业。
10、砍砖时注意下方是否有人，对着墙进行；
不站在墙身上砌砖和行走。
11、不站在窗台上粉刷窗台的线角。
12、准时参加班组安全站班会。
13、接受联合体项目部的安全奖励和处罚。
承诺人：
日 期：
道路施工工程瓦工安全承诺书
（瓦工：在现场从事砌筑、抹灰工作的作业人员）
作为一名瓦工，参与xxxxx核电厂施工道路二期工程建设，我确认自己的身体条件满足工作要求，我将自觉遵守安全施工的管理规定，提高自身的安全意识和自我保护能力，做到不伤害自己、不伤害他人和不被他人伤害，我承诺做到以下各项事宜：
1、进入施工现场后穿戴好安全防护用品。 2、不打赤脚和不穿拖鞋进入施工现场。
3、不在施工现场流动吸烟，不酒后进行作业。
4、上班时保持良好的精神状态，上下班途中遵守交通法规，注意避让过往车辆。
5、不使用作业范围外的设备工具，不使用未授权操作的设备工具。 6、不擅入现场划好的危险、安全警戒区域。
7、不破坏现场的安全防护设施。
8、高处作业时挂好安全带；
不从高处往下抛掷物件。
9、注意马凳或脚手架的稳定性，不满足安全作业条件及时向班长汇报，要求完善后再进行作业。
10、砍砖时注意下方是否有人，对着墙进行；
不站在墙身上砌砖和行走。
11、不站在窗台上粉刷窗台的线角。
12、准时参加班组安全站班会。
13、接受联合体项目部的安全奖励和处罚。
承诺人：
日 期：
瓦工工程合同书
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 为确保工程质量，安全生产，文明施工，加快工程进度，便于现场施工管理，依照中华人民共和国《经济合同法》和《国务院建筑安装工程承包合同》以及《劳动建筑法》的相关规定，甲方将本工程瓦工工程项目承包给乙方，经甲乙双方协商达成一致意见，双方本着平等、自愿、公平、互利权益平等、相互制约协调关系的原则制定本合同，以便双方共同遵守执行。
第一条 工程名称：
第二条 工程内容和承包范围
（1） 图纸范围内的墙体砌筑。
（2） 已完成砌体的清理和养护；
砌体材料翻转等。
（3） 墙体砌筑完一层，清理一层，外墙脚手架上灰料、砖等建筑垃圾的清理工作，日做日清。
并配合项目部施工现场每层建筑物放线工作，负责建筑主管质量、安全部门检查前期现
场材料清理、卫生清理等工作。无零工、点工等。
3第三条工程质量、工期
（1）工期：
本工程为 “安全生产、文明施工”标准化工地，属优良结构工程。甲方根据国家质
量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和规范说明要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失由乙方承担；
由于工程质量低劣，造成的一切经济损失如修理费由乙方全部负责赔偿。
（2）质量标准：
砌体要求：垂直度高，灰缝饱满，双面勾缝横平竖直，同时要按照图纸控制好门窗洞口
尺寸；
墙体与梁下接口按规范要求施工；
构造柱砌体的留置（五进五出），必须垂直对称；
（3）职业、健康、安全达标。
（4）环境（现场文明）施工应达到标准化工地。
第四条施工安全
甲方对乙方承包的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，乙方必须认真贯彻执行甲
方的要求及有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。对施工中因违反以上述规定而发生的伤亡事故，其损失由乙方自行负责，施工人员出入施工现场必须正确佩戴安全帽，不许穿拖鞋、打赤膊。在合同期间，如乙方工人发生任何意外伤害均由乙方承担全部赔偿责任，如导致甲方承担责任的，则甲方可以向乙方予以全部追偿。
第五条现场管理
1：甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，乙方
现场负责人必须常驻工地。有关计划进度，材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利
进行，乙方施工人员必须尊重业主代表，监理及甲方管理人员，团结各工种施工人员。如发
生不尊重业主、监理，甲方管理人员的过激行为，甲方有权对该施工人员进行辞退处理并罚
款，发生班组之间打架行为，根据情节轻重处罚双方，并移送公安机关处理。
2：乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，严禁偷拿现场用料，如违反
现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并赔偿损失。
3：乙方在完成自身的工作外，必须积极配合其他班组，参与创建安全文明活动，服从项目部领
导的安排，并负责主管质量、安全部门检查前期现场材料清理、卫生清理等工作。
4：严禁在施工现场赤膊、穿拖鞋和酒后上班。
5：现场清理工作应该做到自己的工作自己清理，当天的材料当天清理，若不清理甲方有权指派
另外人员清理，工资加倍付出，结算时在乙方工程款中扣除。对造成的无谓浪费，加倍处罚。
6：乙方应及时的发放工资给民工，如因未及时发放民工工资导致甲方支付相应款项的，则甲方
有权直接在工程款中予以扣除或直接要求乙方承担全部赔偿责任。
第六条生活区管理
乙方进场后，由甲方提供宿舍，乙方必须遵守有关生活区的规章制度，搞好宿舍内外的卫生
工作。保持施工现场的文明、整洁、卫生，因自己生活而产生的垃圾自己清理干净，严禁工人酒后上班，上班员工无重大疾病史，严禁使用童工。
第七条进度计划
乙方必须严格按照项目部的进度计划，合理安排人员施工，不能影响到工程进度的实施，调
剂好施工人员，定时召开安全文明质量进度工作例会，协调施工过程中的矛盾，平衡进度，如果乙方没有执行项目部的进度计划，造成滞后，就要对乙方进行处罚。
第七条工程款结算和付款：
第八条工期延误
1、对因以下原因造 成竣工的日期延误，经甲方确认，工期可顺延：
A、工程量变化；
B、不可抗力；
C、甲方同意工期顺延的其他情况。
2、因乙方责任不能定期完工，工期不顺延；
因乙方原因造成工程质量存在问题的返工用度
由乙方承担，工期不顺延。
第九条违约责任
1：乙方分包的工程项目，不得再行分包，在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，屡教不改的，甲方有权终止合同，造成的损失，乙方应予以赔偿。
2：乙方未按甲方的要求工程质量和施工进度，乙方自动退场、停工或怠工，甲方有权拒付工资款。
3：甲方必须保证施工材料及时到位。如停工待料，乙方有权要求甲方付民工施工人员的误工工资款。
4：合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除，如有一方不经另一方同意
单方解除合同，而影响施工计划造成的损失由单方解除合同的一方赔偿。
5：乙方必须按合同规定的工期、质量、安全和文明的要求施工完成，乙方且不得因本工程跨年度施工而无理加价、加工等。乙方应及时的发放工资给民工，如因未及时发放民工工资导致甲方支付相应款项的，则甲方有权直接在工程款中予以扣除或直接要求乙方承担全部赔偿责任。
6：为了履行双方各自职责及维护双方的合法权益，本合同双方签字后证生效，甲乙双方各执一份，等本工程全部竣工并结算完毕后失效。
7：本合同自签订之后日至工程竣工，签订的价格无论市场材料涨价、人工费上调等因素，都不予调整。
第十条争议解决方式
在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，协商解决不成时，可以向工程所在地人
民法院起诉，请人民法院裁决。
第十一条
1，本合同签订后工程不得转包。
2，双方可以书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充不公道地减轻或免除本合同
规定应由乙方承担的责任的，仍应以本合同为准。
3，因不可为责任与双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应本着公平原则协商解
决。
4，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效，
至工程全部竣工并结算完毕后失效。
甲方：乙方：
代表签字（盖章）：代表签字（盖章）：
合同签订时间年月日合同签订时间年月日
瓦工岗位危险告知书
工种：瓦工 ：
你将从事的瓦工作业，存在着 物体打击、触电、机具伤害和 坍塌等岗位危险，予以告知。你在作业时务必遵守相关的规章制度和操作规程，并熟记作业要点及其特性，掌握好相应的安全防范技能；
进入作业场所后，要进行重新检查，发现异常情况和不安全因素必须及时采取有效措施排除；
要正确使用和佩戴劳动保护用品，在做好自我防范的同时，还要认真贯彻联保互保。同时对以下针对性措施必须经常对照执行：
1、作业时必须配戴好安全帽、安全带等劳动防护用品才可作业。 2、泵送混凝土在作业前应先检查输送泵车支腿是否稳固，路面表面是否有塌陷。泵车开始启动时，作业人员必须保持安全距离。
3、砌石工程必须按顺序逐层砌筑。砌筑高度过高时，作业人员不得用砖块或砌块搭设施工平台，防止跌落摔伤。墙体砌筑时，墙体背面严禁站人，防止倒塌砸伤。
4、抹面、勾缝作业必须先上后下。严禁在砌筑好的墙体上站立或行走。不得从高处乱扔东西，以免砸伤别人。
5、严格施工现场用电管理，做到一机一闸一漏电保护，用电设备及照明电缆的选择和敷设符合规范要求。
6、施工现场用电不得私自搭接，必须由专业电工进行二级或三级用电设备的安接工作。
被告知者签字（指印）：
此告知书一式二份，一份交作业者本人留存，一份留项目部安全科存档备查。
xxxxxxxxx标项目部
工作承诺书（共4篇）
工作承诺书（共4篇）
员工承诺书（共4篇）
工作承诺书（共4篇）
员工承诺书（共4篇）
相关热词搜索：
瓦工
承诺书
最新整理瓦工安全承诺书
（瓦工：在现场从事砌筑、抹灰工作的作业人员）
作为一名瓦工，参与广西防城港核电厂施工道路二期工程建设，我确认自己的身体条件满足工作要求，我将自觉遵守安全施工的管理规定，提高自身的安全意识和自我保护能力，做到不伤害自己、不伤害他人和不被他人伤害，我承诺做到以下各项事宜：
1、进入施工现场后穿戴好安全防护用品。 2、不打赤脚和不穿拖鞋进入施工现场。
3、不在施工现场流动吸烟，不酒后进行作业。
4、上班时保持良好的精神状态，上下班途中遵守交通法规，注意避让过往车辆。
5、不使用作业范围外的设备工具，不使用未授权操作的设备工具。 6、不擅入现场划好的危险、安全警戒区域。
7、不破坏现场的安全防护设施。
8、高处作业时挂好安全带；
不从高处往下抛掷物件。
9、注意马凳或脚手架的稳定性，不满足安全作业条件及时向班长汇报，要求完善后再进行作业。
10、砍砖时注意下方是否有人，对着墙进行；
不站在墙身上砌砖和行走。
11、不站在窗台上粉刷窗台的线角。
12、准时参加班组安全站班会。
13、接受联合体项目部的安全奖励和处罚。
承诺人：
日 期：
道路施工工程瓦工安全承诺书
（瓦工：在现场从事砌筑、抹灰工作的作业人员）
作为一名瓦工，参与xxxxx核电厂施工道路二期工程建设，我确认自己的身体条件满足工作要求，我将自觉遵守安全施工的管理规定，提高自身的安全意识和自我保护能力，做到不伤害自己、不伤害他人和不被他人伤害，我承诺做到以下各项事宜：
1、进入施工现场后穿戴好安全防护用品。 2、不打赤脚和不穿拖鞋进入施工现场。
3、不在施工现场流动吸烟，不酒后进行作业。
4、上班时保持良好的精神状态，上下班途中遵守交通法规，注意避让过往车辆。
5、不使用作业范围外的设备工具，不使用未授权操作的设备工具。 6、不擅入现场划好的危险、安全警戒区域。
7、不破坏现场的安全防护设施。
8、高处作业时挂好安全带；
不从高处往下抛掷物件。
9、注意马凳或脚手架的稳定性，不满足安全作业条件及时向班长汇报，要求完善后再进行作业。
10、砍砖时注意下方是否有人，对着墙进行；
不站在墙身上砌砖和行走。
11、不站在窗台上粉刷窗台的线角。
12、准时参加班组安全站班会。
13、接受联合体项目部的安全奖励和处罚。
承诺人：
日 期：
瓦工工程合同书
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 为确保工程质量，安全生产，文明施工，加快工程进度，便于现场施工管理，依照中华人民共和国《经济合同法》和《国务院建筑安装工程承包合同》以及《劳动建筑法》的相关规定，甲方将本工程瓦工工程项目承包给乙方，经甲乙双方协商达成一致意见，双方本着平等、自愿、公平、互利权益平等、相互制约协调关系的原则制定本合同，以便双方共同遵守执行。
第一条 工程名称：
第二条 工程内容和承包范围
（1） 图纸范围内的墙体砌筑。
（2） 已完成砌体的清理和养护；
砌体材料翻转等。
（3） 墙体砌筑完一层，清理一层，外墙脚手架上灰料、砖等建筑垃圾的清理工作，日做日清。
并配合项目部施工现场每层建筑物放线工作，负责建筑主管质量、安全部门检查前期现
场材料清理、卫生清理等工作。无零工、点工等。
3第三条工程质量、工期
（1）工期：
本工程为 “安全生产、文明施工”标准化工地，属优良结构工程。甲方根据国家质
量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和规范说明要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失由乙方承担；
由于工程质量低劣，造成的一切经济损失如修理费由乙方全部负责赔偿。
（2）质量标准：
砌体要求：垂直度高，灰缝饱满，双面勾缝横平竖直，同时要按照图纸控制好门窗洞口
尺寸；
墙体与梁下接口按规范要求施工；
构造柱砌体的留置（五进五出），必须垂直对称；
（3）职业、健康、安全达标。
（4）环境（现场文明）施工应达到标准化工地。
第四条施工安全
甲方对乙方承包的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，乙方必须认真贯彻执行甲
方的要求及有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。对施工中因违反以上述规定而发生的伤亡事故，其损失由乙方自行负责，施工人员出入施工现场必须正确佩戴安全帽，不许穿拖鞋、打赤膊。在合同期间，如乙方工人发生任何意外伤害均由乙方承担全部赔偿责任，如导致甲方承担责任的，则甲方可以向乙方予以全部追偿。
第五条现场管理
1：甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，乙方
现场负责人必须常驻工地。有关计划进度，材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利
进行，乙方施工人员必须尊重业主代表，监理及甲方管理人员，团结各工种施工人员。如发
生不尊重业主、监理，甲方管理人员的过激行为，甲方有权对该施工人员进行辞退处理并罚
款，发生班组之间打架行为，根据情节轻重处罚双方，并移送公安机关处理。
2：乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，严禁偷拿现场用料，如违反
现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并赔偿损失。
3：乙方在完成自身的工作外，必须积极配合其他班组，参与创建安全文明活动，服从项目部领
导的安排，并负责主管质量、安全部门检查前期现场材料清理、卫生清理等工作。
4：严禁在施工现场赤膊、穿拖鞋和酒后上班。
5：现场清理工作应该做到自己的工作自己清理，当天的材料当天清理，若不清理甲方有权指派
另外人员清理，工资加倍付出，结算时在乙方工程款中扣除。对造成的无谓浪费，加倍处罚。
6：乙方应及时的发放工资给民工，如因未及时发放民工工资导致甲方支付相应款项的，则甲方
有权直接在工程款中予以扣除或直接要求乙方承担全部赔偿责任。
第六条生活区管理
乙方进场后，由甲方提供宿舍，乙方必须遵守有关生活区的规章制度，搞好宿舍内外的卫生
工作。保持施工现场的文明、整洁、卫生，因自己生活而产生的垃圾自己清理干净，严禁工人酒后上班，上班员工无重大疾病史，严禁使用童工。
第七条进度计划
乙方必须严格按照项目部的进度计划，合理安排人员施工，不能影响到工程进度的实施，调
剂好施工人员，定时召开安全文明质量进度工作例会，协调施工过程中的矛盾，平衡进度，如果乙方没有执行项目部的进度计划，造成滞后，就要对乙方进行处罚。
第七条工程款结算和付款：
第八条工期延误
1、对因以下原因造 成竣工的日期延误，经甲方确认，工期可顺延：
A、工程量变化；
B、不可抗力；
C、甲方同意工期顺延的其他情况。
2、因乙方责任不能定期完工，工期不顺延；
因乙方原因造成工程质量存在问题的返工用度
由乙方承担，工期不顺延。
第九条违约责任
1：乙方分包的工程项目，不得再行分包，在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，屡教不改的，甲方有权终止合同，造成的损失，乙方应予以赔偿。
2：乙方未按甲方的要求工程质量和施工进度，乙方自动退场、停工或怠工，甲方有权拒付工资款。
3：甲方必须保证施工材料及时到位。如停工待料，乙方有权要求甲方付民工施工人员的误工工资款。
4：合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除，如有一方不经另一方同意
单方解除合同，而影响施工计划造成的损失由单方解除合同的一方赔偿。
5：乙方必须按合同规定的工期、质量、安全和文明的要求施工完成，乙方且不得因本工程跨年度施工而无理加价、加工等。乙方应及时的发放工资给民工，如因未及时发放民工工资导致甲方支付相应款项的，则甲方有权直接在工程款中予以扣除或直接要求乙方承担全部赔偿责任。
6：为了履行双方各自职责及维护双方的合法权益，本合同双方签字后证生效，甲乙双方各执一份，等本工程全部竣工并结算完毕后失效。
7：本合同自签订之后日至工程竣工，签订的价格无论市场材料涨价、人工费上调等因素，都不予调整。
第十条争议解决方式
在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，协商解决不成时，可以向工程所在地人
民法院起诉，请人民法院裁决。
第十一条
1，本合同签订后工程不得转包。
2，双方可以书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充不公道地减轻或免除本合同
规定应由乙方承担的责任的，仍应以本合同为准。
3，因不可为责任与双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应本着公平原则协商解
决。
4，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效，
至工程全部竣工并结算完毕后失效。
甲方：乙方：
代表签字（盖章）：代表签字（盖章）：
合同签订时间年月日合同签订时间年月日
瓦工岗位危险告知书
工种：瓦工 ：
你将从事的瓦工作业，存在着 物体打击、触电、机具伤害和 坍塌等岗位危险，予以告知。你在作业时务必遵守相关的规章制度和操作规程，并熟记作业要点及其特性，掌握好相应的安全防范技能；
进入作业场所后，要进行重新检查，发现异常情况和不安全因素必须及时采取有效措施排除；
要正确使用和佩戴劳动保护用品，在做好自我防范的同时，还要认真贯彻联保互保。同时对以下针对性措施必须经常对照执行：
1、作业时必须配戴好安全帽、安全带等劳动防护用品才可作业。 2、泵送混凝土在作业前应先检查输送泵车支腿是否稳固，路面表面是否有塌陷。泵车开始启动时，作业人员必须保持安全距离。
3、砌石工程必须按顺序逐层砌筑。砌筑高度过高时，作业人员不得用砖块或砌块搭设施工平台，防止跌落摔伤。墙体砌筑时，墙体背面严禁站人，防止倒塌砸伤。
4、抹面、勾缝作业必须先上后下。严禁在砌筑好的墙体上站立或行走。不得从高处乱扔东西，以免砸伤别人。
5、严格施工现场用电管理，做到一机一闸一漏电保护，用电设备及照明电缆的选择和敷设符合规范要求。
6、施工现场用电不得私自搭接，必须由专业电工进行二级或三级用电设备的安接工作。
被告知者签字（指印）：
此告知书一式二份，一份交作业者本人留存，一份留项目部安全科存档备查。
xxxxxxxxx标项目部
工作承诺书（共4篇）
工作承诺书（共4篇）
员工承诺书（共4篇）
工作承诺书（共4篇）
员工承诺书（共4篇）
相关热词搜索：
瓦工
承诺书
上一篇：理财经理承诺书2022
下一篇：用人承诺书